Bellaciao est hébergé par
Se rebeller est juste, désobéir est un devoir, agir est nécessaire !

La Cour des comptes pointe les errements et la gabegie de la filière nucléaire et de ses premiers de cordée


de : coordi sud est via JYP
vendredi 10 juillet 2020 - 05h47 - Signaler aux modérateurs
JPEG - 92.8 ko

http://coordination-antinucleaire-s...

La Cour des comptes, en ce début juillet 2020, livre un rapport sévère et juste de l’échec opérationnel et financier du réacteur atomique EPR toujours en construction à Flamanville (Manche). Tout comme l’inutilité de poursuivre le programme de "grand carénage" des vieux réacteurs nucléaires délabrés. Sont mis en cause le processus, les méthodes, les financements et même les capacités techniques de la filière nucléaire et de EDF. Une dérive orchestrée par les premiers de cordée sortis de l’Ecole militaire Polytechnique et de l’Ecole des Mines formant la technostructure décisionnaire de la politique énergétique et militaire française. Des super-diplômés qui se sont affranchis allègrement de toute responsabilité, de l’intérêt commun, ont plongé copieusement la main dans les finances publiques du pays pour financer leur délires fous. Avec l’aval des représentants officiels de l’Etat sortis de l’ENA et de Sciences Po et en échappant à toute sanction ou poursuite judiciaire réelle. Une caste qui a pris le pouvoir et fait sécession du reste du pays.

__

Le premier président de la Cour des comptes - Pierre Moscovici succédant à Didier Migaud - a présenté ce jeudi 9 juillet un rapport des plus critique sur la filière nucléaire et l’EPR (1). Les constats sont sévères et désastreux dans tous les domaines. Ceux d’un échec opérationnel, de processus de prises de décisions inorganisés, de méthodes inadéquates, de financements aléatoires, de conduite de chantier à la petite semaine (jusqu’en 2015 il n’y a pas de véritable équipe dévolue à la gestion du chantier) et de piètres capacités techniques, de gouvernance dans les nuages (le conseil d’administration ne délibère presque jamais sur le sujet et ne se saisit pas des messages d’alerte du comité d’audit) et de pilotage à vue. "Tout cela est en cause. Notre rapport analyse les faits et décrit cliniquement la chronique d’une dérive. C’est un rapport sévère, mais, je le crois, juste". Cette gestion minable et la perte de compétences avaient été mises en lumière en octobre 2019 dans un précédent rapport (Jean-Martin Folz).

L’absence de transparence entre EDF et Areva, la concurrence effrénée entre les deux groupes nucléaires publics pour prendre le leader-ship de l’atomisme tricolore et profiter de positions avantageuses tant corporatistes que personnelles ont conduit à des stratégies différentes, à des rivalités que les gouvernements successifs de droite ou socialistes n’ont pas voulu arbitrer. L’Etat actionnaire, noyauté depuis plus de soixante ans par les élites technocratiques aux confortables rémunérations et avantages de toutes natures, s’est soumis à un corps de métier revendiquant contre toute réalité une expertise mondiale hors du commun.

Les relations de EDF avec l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) "pose également question". C’est le moins que l’on puisse dire alors qu’EDF n’a informé l’Autorité de problèmes importants de soudures de traversées qu’en 2017. Le nucléariste en avait connaissance depuis 2013. Entre autres saloperies dissimulées (couvercle de réacteur impossible à monter car inatteignable, soudures défectueuses, dalles de béton à renforcer, mises aux normes post-catastrophe nucléaire de Fukushima envisagées au pas lent du chamelier).

EDF n’est, toutefois, pas la seule à blâmer et partage avec d’autre la responsabilité. Le rapport de la Cour souligne que les administrations concernées – telles que l’Agence des participations de l’Etat ou la direction générale chargée de l’énergie – n’ont « pas rempli leur rôle » d’évaluation et de suivi et qu’elles n’ont, en conséquence, pas alerté les ministres sur les différents aléas des chantiers. « Il n’est pas établi que les administrations de tutelle réalisent un travail d’instruction technique suffisamment approfondi pour éclairer les décideurs politiques » en matière de nucléaire civil et militaire, écrivent les magistrats.

Pourtant dès le début de cette aventure atomiste les dés étaient pipés. La bombe nucléaire française comme le programme nucléaire dit civil devaient tout à des puissances étrangères : la Grande-Bretagne avait fournit le système d’allumage de la bombe que le Commissariat à l’Energie Atomique ne parvenait pas à mettre au point, les réacteurs nucléaires avaient été construit selon les plans fournit par l’Etats-Unien Westinghouse moyennant de copieuses royalties sur de nombreuses décennies. Et pour faire avaler la pilule aux français le militaire De Gaulle en accointance avec les élites du CEA délivrèrent le mythe de l’Indépendance nationale et énergétique. Rien de mieux que de jouer sur le chauvinisme et le nationalisme pour se garantir le pouvoir.

Les lancements précipités de chantiers à Flamanville en France par EDF et en Finlande par Areva

Conséquence contemporaine : le chantier du réacteur EPR dit de "nouvelle génération" et dont les pré-plans datent de plus de 20 ans est lancé précipitamment à Flamanville (Manche) avec à la clef des dérives de délais et de coûts multipliés par plus de trois. EDF a encore une fois surestimé volontairement les capacités de la filière nucléaire, a sous-estimé sciemment les coûts et bon nombre de frais financiers et d’exploitation, et minimisé l’ampleur délirante du projet. Cette précipitation engendre une impréparation où les principaux contrats de construction sont signés alors que seulement 10 % à 40 % des études nécessaires ont été réalisées. "Des estimations irréalistes" estime la Cour des comptes. En effet alors que la durée moyenne de construction d’un réacteur nucléaire a été dans les rares pays nucléarisés de la planète de 121 mois entre 1996 et 2000 : la durée programmée par EDF est de 54 mois. Trouvez l’erreur. Dans la même veine les besoins en ingénierie sont évalués sur le papier à 5 millions d’heures de travail mais à ce jour il faudra 22 millions. (2)

Areva qui a lancé quelques temps plus tôt son propre chantier EPR en Finlande ne s’en tire pas mieux. Retards, malfaçons et surcoûts disqualifient cet entêtement de l’élite nucléaristes, appuyée par quelques députés et sénateurs fascinés, avec à la clef : des pénalités financières astronomiques à verser au dupé client électricien finlandais et le démantèlement d’Areva en 2015. Une restructuration coûteuse de toute la filière nucléaire s’en suit qui a déjà pompé 7,5 milliards d’euros d’argent public. De son côté le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) s’est vu gratifié sous la présidence de N.Sarkozy d’une belle part du "grand emprunt public" dont les contribuables épongent encore la dette.

Si elle voit le jour, la mise en service de l’EPR de Flamanville aura coûté 15,8 milliards d’euros de plus que prévu au départ

Avec les coûts complémentaires dissimulés de 6,7 milliards d’euros dû en partie aux retards de construction (diverses dépenses avant la mise en service, pièces de rechange, procédures administratives, charges fiscales,... ) que la Cour a débusqués dans les comptes de EDF au terme de dix-huit mois d’études c’est le montant fabuleux de 19,1 milliards d’euros qui signe la facture de l’EPR de Flamanville. La prévision initiale des nucléaristes était de 3,4 milliards d’euros tandis que les travaux commencés en 2007 devaient se terminer en 2012. Le nucléariste annonce à présent 2023. Mais qui peu encore le croire ? Dans sa réponse au rapport de la Cour des Comptes, le PDG d’EDF, Jean-Bernard Lévy, n’ose pas contester l’évidence. Pas grave : ce sont les français en tant que contribuables ou consommateurs qui paieront l’addition.

Mais la dérive des coûts de construction cache aussi la dérive des coûts de production estimés par la Cour entre 110 et 120 euros le mégawattheure. Un chiffre qu’EDF se refuse à rendre public depuis plus de dix ans. Près du double du prix du mégawattheure produit par les réacteurs obsolètes actuellement en fonctionnement plus ou moins chaotiques comme au Tricastin, à Bugey, à Cruas et partout ailleurs sur le territoire. Et surtout bien plus élevé que le prix des énergies renouvelables. Le bobard du "mix-énergétique" - visant à sauver à tout prix le nucléaire - en prend un sacré coup. D’autant que le bilan des gaz à effet de serres de la filière nucléaire n’est pas aussi vertueux que la propagande des pro-nucléaires tente désespérément de le faire croire. Areva-Orano n’a-t-elle pas été condamnée il y a quelques semaines pour "publicité non conforme et de nature à induire en erreur le public" ? Et la gestion des déchets radioactifs pour près d’un million d’années dépasse l’entendement et le simple bon sens humain.

La fuite en avant vers l’étranger

La Cour des comptes pointent aussi l’aventureux lancement du projet EPR de "Hinkley Point" dans le sud-ouest du Royaume-Uni. La contestation au sein de l’encadrement de EDF a été telle que son Directeur Financier a préféré démissionner plutôt que de cautionner cette fuite en avant qui ne peut que déboucher sur la chute finale de EDF. Les risques juridiques et politiques, les surcoûts et les retards, l’engagement de prendre à sa charge les surcoûts de production d’un prix du kilowatt/heure supérieur au contrat signé plombe dès à présent EDF. La rentabilité de cet investissement a été plusieurs fois revue à la baisse

Et le rapport critique en plus les deux autres projets d’EPR construits en Chine dans des délais et des coûts de construction largement dépassés par rapport à l’estimation initiale. Mis en service en 2018, ils « n’assurent pas encore une rentabilité suffisante » selon la Cour des comptes et « pèse lourdement sur les finances d’EDF ».

Obsédés par une pseudo vitrine de "l’excellence française nucléaire" EDF dit travailler à la conception d’un nouveau modèle de réacteur atomique dit « EPR2 ». Il n’hésite pas, encore une fois, à le présenter comme moins coûteux avec un même niveau de sûreté. Aux ordres, le gouvernement d’Emmanuel Macron a aussitôt demandé au PDG du groupe d’envisager la construction de six réacteurs EPR sur les quinze prochaines années. Echaudés, les magistrats de la Cour s’inquiètent d’un « gain financier incertain à ce stade ». Ils soulignent que le coût prévisionnel envisagé par EDF (46 milliards d’euros pour l’ensemble) repose encore une fois sur « des données partielles ». Ils vont même, à mots couverts, dire qu’EDF ment : « On ne peut pas établir avec un degré raisonnable de certitude que les économies de construction de futurs EPR2 par rapport au coût de construction d’EPR de type Flamanville se matérialiseront ».

Le nucléaire est dangereux, contaminant et polluant, et coûte plus cher que les énergies renouvelables. Il ne faut pas poursuivre le "grand carénage" des vieux réacteurs obsolètes.

D’une manière globale, l’appréciation est sévère : l’Etat et la filière nucléaire ont perdu la main et la capacité à gérer de gros chantiers. Et comme seize ans se sont écoulés entre la construction de la dernière centrale nucléaire en France et le lancement du dossier du premier EPR, la perte de compétences illustre la lente agonie du nucléaire. La stratégie conquérante des nucléaristes se révèle pour ce qu’elle est : défaillante, de poudre aux yeux, onéreuse et irresponsable. Une domination de caste qui n’aurait jamais du exister.

lutte_Flamanville_pylone.pngLes évolutions à long terme de la compétitivité des modes de production d’électricité renouvelable, l’autonomie d’approvisionnement par une production décentralisables alternatives au plus près des citoyens-consommateurs, le surcoût des systèmes électriques centralisés du nucléaire, les bénéfices économiques, environnementaux, de sécurité et sociaux des autres filières imposent d’arrêter le nucléaire.

Si l’objectif des derniers gouvernements est effectivement de réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % et donc de fermer 12 réacteurs après ceux de Fessenheim [Haut-Rhin] : pourquoi effectuer - par un "grand carénage" ruineux - des investissements coûteux dans la prolongation de la durée de vie de réacteurs qui doivent fermer et s’arrêter définitivement un jour ou l’autre ? Les magistrats de la Cour des comptes, eux-mêmes issus de la Haute administration énarchique et institutionnelle et proches des lobbys, ne vont donc pas jusqu’à effaroucher leurs amis : « EDF ne peut financer seul la construction de nouveaux réacteurs. (...) Aucun nouveau projet ne saurait être lancé sans une forme de garantie publique », plaident les magistrats. Faites payer les français autrement dit.

Mais les contradictions du système perdurent. Ainsi si le plan « Hercule » piloté par le Pdg d’EDF vise à assurer un financement public des activités nucléaires, la Cour souligne que « la charge ainsi transférée au consommateur ou au contribuable ne trouverait sa justification que si l’électricité produite par les nouveaux réacteurs électronucléaires s’avérait suffisamment compétitive ». Une possibilité qui ne s’est jamais réalisée en soixante ans de nucléaire.

Quel gouvernement, quel ministre, quel président de la République aura enfin le courage de taper du poing sur la table ? de dire stop ? de s’affranchir des lobbyistes nucléocrates gorgeant les ministères ? de mettre un terme à ce noyautage des institutions ? De rendre au peuple sa souveraineté et de libérer le pays de cet atomisme dégénéré.

__ (1) https://www.ccomptes.fr/fr/publicat... / https://www.ccomptes.fr/fr/document... / https://www.ccomptes.fr/system/file... (2) Initialement, cette centrale nucléaire aurait dû être construite en cinq ans, pour un coût de 3,3 milliards d’euros. Elle aurait donc dû être mise en service en 2012, sa création ayant été autorisée par décret le 11 avril 2007. Depuis le lancement du projet, la facture a donc, elle, presque sextuplé.

&&&&&&&&&&&&&&&&

Autres articles :

http://coordination-antinucleaire-s...

Bure : les contrôles d’identité systématiques des antinucléaires jugés illégaux car portant atteinte aux libertés individuelles

Prochain arrêt du réacteur n°4 de Tricastin : un plan de réparations et d’entretien qui néglige copieusement la sécurité et oublie beaucoup de contrôles et remise en état

Par Rédaction le vendredi 26 juin 2020, 17:50 - Tricastin

L’inspection du 15 mai 2020 dernier du réacteur nucléaire n°4 de la centrale atomique du Tricastin (1) par les inspecteurs de l’ASN (2) s’est faite à distance et non sur site pour cause d’épidémie covid19. Autant dire que c’est sur les seuls documents fournis par EDF que les inspecteurs ont pu travailler. Bien que dans l’impossibilité de voir sur pied l’état de délabrement des réacteurs et le peu de sérieux du pilotage des procédures, la moisson n’est pas triste à la veille de la préparation de l’arrêt pour maintenance de ce réacteur vétuste et délabré qui a plus de 44 ans .

Lire la suite...

__ Alarme incendie au Tricastin dans le bâtiment du réacteur nucléaire n°4

Par Rédaction le vendredi 26 juin 2020, 11:32 - Tricastin

Centrale-nucleaire-de-Tricastin_batiment-reacteur_batiment-combustibles-uses.jpgUne panne d’un des ventilateurs géants de refroidissement dans le bâtiment du réacteur nucléaire n° 4 de la centrale atomique EDF du Tricastin (Drôme-Vaucluse) a déclenché l’alarme ce mercredi 24 juin à 5h10 du matin. Alors que ce réacteur a connu plusieurs problèmes ces derniers mois et est en phase d’arrêt pour réparations, la situation caniculaire et la baisse inéluctable du niveau du canal de Donzère pour pomper l’eau indispensable au refroidissement des réacteurs illustrent la fragilité de ce vieux système archaïque.

Lire la suite...

__ Mox : Fin de partie pour Areva-Orano aux USA contraint de vendre aux enchères son matériel nucléaire

Par Rédaction le lundi 22 juin 2020, 12:33 - International

vente-encheres.jpgLe projet délirant d’Areva-Orano d’usine états-unienne de combustible MOX c’est fini. Le glas sonne pour le rêve américain de Anne Lauvergeon et de ses successeurs : lancé en 1999 avec des fonds gigantesques de 8 milliards de dollars - déjà dépensés dans la construction de l’usine - le projet initié dans le cadre d’un accord entre les Etats-Unis et la Russie de démantèlement et récupération de 34 tonnes de plutonium militaire avait été arrêté fin 2018. A présent, pour se renflouer, les actionnaires liquident par une vente aux enchères « 450.000 pièces » nucléaires neuves et encore emballées pour la plupart. Du jamais vu qui en dit long sur la piteuse situation de l’atomisme dans le monde. Un nouveau fiasco pour le nucléaire tricolore qui risque de coûter cher aux contribuables français.

Lire la suite...

http://coordination-antinucleaire-s...

Covid19 et nucléaire : un médecin de Vaucluse témoigne

Par Rédaction le dimanche 21 juin 2020, 11:20 - Vaucluse

Il est toubib généraliste, vit en Vaucluse et est retraité depuis quelques années. Il a été médecin du travail aussi. C’est un être engagé dans de nombreuses causes, un humaniste*. Il livre ici un témoignage de terrain, sensible et clairvoyant, loin de la propagande et des manipulations officielles.

Lire la suite...

__ Areva-Orano Tricastin : des contrôles qui tournent à la pagnolade mais révèlent le chaos quotidien

Par Rédaction le vendredi 19 juin 2020, 20:16 - Tricastin

Les 8 et 9 juin 2020 une inspection inopinée des inspecteurs de l’ASN vient tester la prévention des pollutions et la maîtrise des déversements polluants accidentels chez Areva-Orano au Tricastin. Le contrôle des installations nucléaires « Georges Besse 1 » (INB no 93) - ex-Eurodif Production – révèle plus que des lacunes. Mais, bon bougre, la pseudo autorité laisse deux mois à l’exploitant nucléaire pour faire... ses remarques. Pourtant des dysfonctionnements multiples existent tout comme les risques environnementaux.

Lire la suite...

__ 17 juin 2020 : Non à la réintoxication du monde !

Par Rédaction le mercredi 17 juin 2020, 20:18 - Vaucluse

L’appel du 17 juin "Non à la réintoxication du monde ! " initié par plusieurs collectifs d’habitants et de citoyens - dont la CAN-SE et la CAN84 - trouve un large écho un peu partout dans le pays. En Vaucluse, à Avignon, le rond-point de l’aéroport a été occupé pendant plusieurs heures par une quinzaine de collectifs en lutte et plus de 120 personnes. C’est le début de la réappropriation de nos vies face au même ennemi destructeur et oppresseur. 197 premières actions dans tout le pays annoncent le début d’un mouvement plus ample et dans la durée.

Lire la suite...

__ Le CAN84 aux côtés des soignants en grève

Par Rédaction le mardi 16 juin 2020, 23:22 - Vaucluse

Mardi 16 juin 2020 les personnels soignants des hôpitaux, des Ephad et services sociaux ont retrouvé le chemin de la lutte après la pandémie du covid19. La santé, bien commun, nécessite la reconnaissance du travail des premiers de corvée, de meilleures conditions de travail et l’augmentation des salaires, l’embauche de personnels et des moyens financiers pour l’hôpital public. Le Collectif antinucléaire de Vaucluse (CAN84) était aux côtés des personnels de santé.

Lire la suite...

__ Incendie à bord d’un sous-marin nucléaire en rade de Toulon

Par Rédaction le dimanche 14 juin 2020, 23:06 - Var

Un incendie s’est déclaré vendredi 12 juin 2020 à 10h35 à l’avant de l’un des six sous-marins nucléaires d’attaque de l’armée française, le « Perle », en cale sèche dans l’arsenal militaire de Toulon (Var). Une quarantaine d’employés travaillaient à bord quand le sinistre s’est déclenché. Il a fallu quatorze heures aux 250 pompiers et sous-mariniers pour maîtriser le sinistre, parti dans une zone peu accessible du sous-marin. Les compartiments de propulsion atomique n’auraient pas été touchés selon la préfecture maritime de la Méditerranée tandis qu’étaient recherchés« d’autres foyers » éventuels. Tandis que d’importantes fumées noires se répandaient alentours, les autorités affirmaient qu’il n’y aurait pas eu de rejets radioactifs .

Lire la suite...



Imprimer cet article





Injustice mondiale : le schéma de la coupe de champagne
vendredi 7 - 21h29
de : Christian DELARUE
1 commentaire
La France en passe d’être sous-développée !
vendredi 7 - 12h02
de : Claude Janvier
3 commentaires
Contre RTE et EDF, rencontrons nous
jeudi 6 - 21h40
de : amassada Pas res nos arresta
RTS : Suisse, la mortalité 2020 inférieur à celle de 2019, malgré le covid !
jeudi 6 - 14h06
de : RTS - Suisse
2 commentaires
LIBAN : LA FSM EN SOLIDARITÉ AVEC LES TRAVAILLEURS ET LE PEUPLE DU LIBAN APRÈS LES EXPLOSIONS
jeudi 6 - 09h47
de : jodez
Trois quart de siècle plus tard…
mercredi 5 - 22h49
de : Pierre Péguin
A Sara Dura ! Un été de mobilisation contre le TAV en Val Susa
mercredi 5 - 22h42
de : No TAV
LE SOUVERAINISME AU SERVICE DE QUI ?
mercredi 5 - 19h42
de : Nemo3637
2 commentaires
Desabrahamisation de l’anthropologie pour la PMA
mardi 4 - 01h26
de : Christian DELARUE
Désabrahamisation de l’anthropologie : ouverture hors dogmes
mardi 4 - 01h12
de : Christian DELARUE
2 commentaires
FATIGUÉE
samedi 1er - 18h47
de : jean1
6 commentaires
BLACK AND WHITE
samedi 1er - 16h21
de : Nemo3637
Pénurie de gants ? La honte de ce régime ripoux !
vendredi 31 - 17h26
de : joclaude
VENEZUELA : L’IRAN ouvre à CARACAS son premier supermarché !
vendredi 31 - 16h48
de : joclaude
Report des élections Présidentielles en Bolivie.
vendredi 31 - 11h00
de : joclaude
Des personnalités appellent Darmanin à « soutenir » le policier « lanceur d’alerte »
jeudi 30 - 23h31
de : Christian DELARUE (MRAP)
1 commentaire
ATTAC : Gisèle Halimi n’est plus, Attac est en deuil
jeudi 30 - 00h06
de : Christian DELARUE (ATTAC)
Gisèle HALIMI, une grande militante - MRAP
mercredi 29 - 21h19
de : Christian DELARUE (MRAP)
BOLIVIE : La Centrale Ouvrière Bolivienne déclare une grève générale illimitée
mercredi 29 - 16h01
de : joclaude
29 juillet 1900 : un ouvrier anarchiste tue le roi d’Italie
mercredi 29 - 15h14
de : jean1
PLAN DE RELANCE EUROPÉEN : L’ARNAQUE MACRON
mardi 28 - 16h34
de : joclaude
1 commentaire
Fin des prospectus : les c…, ça ose décidément tout !
mardi 28 - 11h10
de : Michel B.
5 commentaires
Ceux qui doivent vivre et ceux qui doivent mourir ; la sélection
mardi 28 - 00h41
de : Jean-Yves Peillard
Affaire Girard-Coffin : Un effet Obono
lundi 27 - 23h03
de : Christian Delarue
4 commentaires
Un policier révèle des centaines de cas de maltraitance et de racisme dans les cellules du tribunal de Paris
lundi 27 - 19h31
de : jean1
1 commentaire
OMISSION, DÉFORMATION, DÉSINFORMATION
lundi 27 - 17h32
COLOMBIE:L’Ambassadeur de Cuba en ce pays sollicité pour l’envoi de médecins !
lundi 27 - 15h37
de : joclaude
CASTEX : "Monsieur T2A", casseur de l’Hôpital
lundi 27 - 14h43
de : joclaude
L’Espagne se propose de rééduquer les prisonniers politiques
dimanche 26 - 22h51
de : Antoine (Montpellier)
3 commentaires
Le Covid-19 frappe plus durement les pauvres !
dimanche 26 - 16h36
de : joclaude
1 commentaire
NICARAGUA:Le président Daniel Ortega, a commémoré le 41e anniversaire de la révolution.
vendredi 24 - 11h21
1 commentaire
MEXIQUE:Certains devraient y réfléchir puisque apparemment, c’est possible !…
vendredi 24 - 10h48
de : joclaude
Séparatisme désormais !
jeudi 23 - 23h17
de : Christian Delarue
4 commentaires
LE MONDE CHANGE, l’impérialisme ne va pas tarder à s’en apercevoir !
jeudi 23 - 18h00
de : joclaude
Je n’ai qu’un cri : scandaleux !
jeudi 23 - 11h34
de : joclaude
LE SEGUR DE LA HONTE !
jeudi 23 - 11h08
de : joclaude
Tensions au Caucase : une diversion opportune pour Nikol Pashinyan ?
mercredi 22 - 20h58
2 commentaires
HONG-KONG : Pour savoir de quoi on parle !
mercredi 22 - 15h02
de : joclaude
3 commentaires
LIBÉRONS GEORGES IBRAHIM ABDALLAH
mercredi 22 - 09h46
de : jodez
MACRON PUTAIN, ENCORE 600 JOURS
mardi 21 - 21h05
de : joclaude

accueil | contacter l'admin



Suivre la vie du site
RSS Bellaciao Fr


rss IT / rss EN / rss ES



Bellaciao est hébergé par DRI

Facebook Twitter Google+
DAZIBAO
C’est l’anniversaire de Frida Kahlo
lundi 6 juillet
de Roberto Ferrario
1 commentaire
Je trouve épouvantable de voir les riches passer leurs jours et leurs nuits dans des parties, pendant que des milliers et des milliers de gens meurent de faim. Magdalena Frida Carmen Kahlo Calderón ou Frida Kahlo, née le 6 juillet 1907 dans une démarcation territoriale de l’actuelle entité fédérative de Mexico, la délégation de Coyoacán, et morte le 13 juillet 1954 au même endroit, est une artiste peintre mexicaine. Son réalisme n’est pas seulement artistique : en 1928, elle (...)
Lire la suite
Le monde d’après : Jean Castex nouveau premier ministre droitard, sarkozyste et énarque
vendredi 3 juillet
de Roberto Ferrario
4 commentaires
"Politiquement, je suis de droite et je l’assume parfaitement", affirmait ce haut fonctionnaire. Membre du parti Les Républicains, il est notamment proche de Nicolas Sarkozy, dont il a été le secrétaire général adjoint à l’Élysée. Ce qui ne l’empêche pas de soutenir la candidature de François Fillon pour la présidence de l’UMP lors du congrès de l’automne 2012. Cette nomination donne le ton de ce qui s’annonce dans les prochains (...)
Lire la suite
Info’Com : "Tu as du taff tu es bien payé alors fermes là"...
jeudi 2 juillet
de Mickael Wamen
Normal de sortir une telle affiche quand on vois comment sont traités les salarié/es précaires du bureau de placement de Info’Com ! « Tu as du taff tu es bien payé alors fermes là, tu n’est pas ici pour militer mais prendre du fric, et puis si il y a des injustices c’est pas ton problème ... » Voilà ce que j’ai entendu non stop durant quasi 2 ans ... Être précaire n’est pas être une sous merde et cela est vrai partout et notamment à la CGT ! Avoir un bureau (...)
Lire la suite
Nouvelle affiche scandaleuse de Info’ Com...
mercredi 24 juin
de Mickael Wamen
13 commentaires
De pire en pire le bad buzz continue... Se réjouir des licenciements à BFM c’est scandaleux !! Cette restructuration est totalement injustifiée comme toutes les autres et qu’elle touche des salarié/es de BFM ne donne pas droit de s’en réjouir ... Les salariés de BFM ne sont pas des chiens comme indiqué par Info’ Com ... En plus ce sont les « petits » qui vont morfler ! Comment Info’ Com peut il être à ce point une fois de plus totalement à la rue sur un (...)
Lire la suite
La chasse continue ... tu gênes donc on te dégage !!!! Bravo info’com ....
mercredi 17 juin
de Mickael Wamen
Ce n’est plus du syndicalisme mais utilisation de méthodes patronales les plus dégueulasses.... Bien content d’avoir démissionné car c’est impossible de continuer d’adhérer à un syndicat qui vire celles et ceux qui ne pensent pas comme la direction !!!! Info’com critique la conf’ mais fait pire ...ilsfont’com leur va très bien ! Ils sont plus fort avec leur « camarade agency » qu’avec la camaraderie la vraie, la gratuite.... Ils sont (...)
Lire la suite
Info’Com Cgt, nous n’avons pas adhéré avec obligation de nous taire !!!
jeudi 11 juin
de Mickael Wamen, Sidi Boussetta
WE LOVE NOTRE SYNDICAT Et OUI, nous aimons notre syndicat qui nous a accueilli en 2016, cette super équipe de l’époque, fraternelle, humaine et profondément militante... Ce même syndicat qui a toujours su différencier la CGT des hommes et des femmes qui la composent, qui a toujours osé dire les choses, par exemple, souvent relever les manquements du secrétaire général confédéral, de la confédération, de sa fédération, sans jamais remettre en cause la CGT... On est en droit de (...)
Lire la suite
Aux dirigeants d’Info’Com-CGT
vendredi 5 juin
de Mickael Wamen
2 commentaires
Après avoir repoussé plusieurs fois cette décision, je vous informe que je ne souhaite plus être adhérent au syndicat info’com CGT et je quitte le bureau de placement de la SACIJO. Je tiens de suite à indiquer que cette décision n’a strictement rien à voir avec cette connerie d’affiches. Ce serait trop facile pour vous de prendre cet argument pour expliquer ma décision.t Depuis les démissions d’Olivier et Stéphane, la ligne du syndicat ressemble bien trop à celle (...)
Lire la suite